首页 试题详情
问答题

某建设单位和施工单位签订了施工合同,合同中约定:主要建筑材料由建设单位提供;由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/(天?台)人工补偿费为50元/(天?人);总工期为120天。经监理机构批准的施工进度计划如下图所示。 施工中发生如下事件: 事件一:建设单位要求施工单位对某构件作破坏性试验,该试验需要打设两根施工试验柱。施工单位就此提出费用索赔要求。 事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点人库后,在专业监理工程师见证下进行了取样送检,检测结构合格。施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管和检验费用;由于现场材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。 事件三: (1)B工作因建设单位要求对设计施工图纸进行修改,致使B工作停工3天(工作每天用工10人,机械3台)。 (2)C工作因施工机械未能按时进场,导致停工5天(C工作每天上工8人,机械2台)。 (3)E工作因建设单位提供的材料未能到货,致停工6天(E工作每天需20人,机械4台)。 施工单位就上述情况按程序向监理机构提出索赔申请。 、事件一中,施工单位可以提出哪些费用的索赔要求? 、分别分析事件二中,施工单位的要求是否合理?简要说明理由。 、分别指出事件三中,监理机构是否批准施工单位的索赔要求?计算施工单位可以获得的索赔金额。 、指出施工单位是提前完工还是延误了工期。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    建设单位签订施工合同后,应将50%的专项费用拨给施工单位。(  )

    答案解析

  • 单选题

    建设单位施工单位签订施工合同建设单位要求施工单位提供保证,施工单位找来甲担保公司进行保证,下列说法正确的是( )。

    答案解析

  • 单选题

    建设单位签订施工合同后至工程开工前,应将(  )的安全文明施工费拔付给施工单位

    答案解析

  • 单选题

    施工单位签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人,将工程合同金额上调 500 万,后建设单位起诉至法院,法院判决撤销该合同,则施工合同( )之时起没有法律约束力。

    答案解析

  • 单选题

    施工单位建设单位签订施工合同,约定施工单位垫资20%,但没有约定垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼,请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求,人民法院正确的做法是( )。

    答案解析

热门题库