首页 试题详情
问答题

施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工,施工过程中发生如下事件。

事件1:3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停,造成人工窝工20工日,一台挖掘机陷入淤泥中。

事件2:3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。

事件3:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急通知停工,5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。

事件4:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。

事件5:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板,用量350m2。会议室墙面采用人造木板装饰,其中细木工板用量600m2,用量最大的一种人造饰面木板300m2

针对事件1~3,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。

问题

1.事件1~3中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件1~3中,施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?

3.事件4中,施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。

4.事件5中,专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    施工场地由建设单位移交承包单位,应填写( ),并由建设单位.施工单位和监理单位各方签字确认。

    答案解析

  • 多选题

    发包单位建设单位)将全部工程项目施工发包给具备相应资质的承包单位后,承包单位可以全部自行施工,也可以依法进行( )。

    答案解析

  • 判断题

    专业工程的发包单位不是该工程的施工承包或专业承包单位的属于转包情形,建设单位依约作为发包单位的也不例外。

    答案解析

  • 单选题

    建设单位将一个(  )工程的施工分解成若干部分发包给不同的施工承包或专业承包单位的属于违法发包

    答案解析

  • 单选题

    施工合同管理规定,对于无效的施工合同,承包单位已根据合同要求完成工程建设任务,建设单位以合同无效不支付工程款,承包人请求人民法院要求建设单位支付工程款,则对于承包单位的要求应该()。

    答案解析

热门题库