首页 试题详情
问答题

某工程,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同工期 15 个月。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图 1 所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。 449759522 监理工程师学习群 610062827 施工过程中发生如下事件: 事件 1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使 A 工作开始时间推迟 1 个月,导致工作C 和 D 比原计划推迟 1 个月开始施工,造成施工单位窝工损失 18 万元。施工单位向项目监理机构提出索赔,要求工程延期 1 个月、窝工损失补偿 18 万元。 事件 2:施工至第 8 月末时,专业监理工程师检查各工作的实际进度为:工作 C、F 刚刚完成;工作 E 还需 2 个月才能完成。 事件 3:F 工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对其质量提出了质疑,并要求对该隐蔽工程进行剥离复验。施工单位以该隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在项目监理机构坚持下,对该隐蔽工程进行了剥离复验,复验结果工程质量不合格。施工单位进行了整改,并索赔再次复验发生的相关费用 6 万元。 事件 4:为保证工程按原合同工期完成,建设单位提出施工单位将工作 G 持续时间压缩 1 个月,补偿施工单位 30 万元赶工费,最终原计划工期完工。 <1> 、事件 1 中,施工单位顺延工期和补偿费用的要求是否成立?说明理由。 <2> 、事件 2 中,绘制第 8 月末时的前锋线图,并指出各工作的实际进度及对总工期的影响。 <3> 、事件 3 中,施工单位、监理单位的做法是否妥当?说明理由。 <4> 、各事件发生后,施工单位最终可以得到的工期补偿和费用补偿分别是多少。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    建设单位签订施工合同后至工程开工前,应将(  )的安全文明施工费拔付给施工单位

    答案解析

  • 单选题

    施工单位建设单位签订施工合同后,将其中的部分工程分包给分包单位,则施工现场的安全生产由( )负总责。

    答案解析

  • 单选题

    施工单位签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人,将工程合同金额上调 500 万,后建设单位起诉至法院,法院判决撤销该合同,则施工合同( )之时起没有法律约束力。

    答案解析

  • 判断题

    建设单位签订施工合同后,应将50%的专项费用拨给施工单位。(  )

    答案解析

  • 单选题

    建设单位施工单位签订施工合同建设单位要求施工单位提供保证,施工单位找来甲担保公司进行保证,下列说法正确的是( )。

    答案解析

热门题库