首页 试题详情
问答题

某工程,建设单位与施工单位签订了施工合同,合同工期为220天。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图2015-5-1所示,各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。 施工过程中发生如下事件: 事件1:工作B完成后,验槽发现工程地质情况与设计不符。设计变更导致工作D和E分别比原计划推迟10天和5天开始施工,造成施工单位窝工损失15万元。施工单位向项目监理机构提出索赔,要求工程延期15天、窝工损失补偿15万元。 事件2:工程开工后第90天下班时,专业监理工程师检查各工作的实际进度为:工作G正常;工作H超前10天;工作I拖后10天;工作C拖后20天。 事件3:针对事件2,建设单位要求工程按原合同工期完成,施工单位对施工总进度计划进行了调整,将工作N持续时间压缩为60天。 、指出图5-1所示施工总进度计划的关键线路以及工作H、K、M的总时差和自由时差。 、事件1中,施工单位应向项目监理机构报送哪些索赔文件?项目监理机构应批准的工程延期和费用补偿分别为多少?说明理由。 、事件2中,分别指出第90天下班时各工作实际进度对总工期的影响,并说明理由。 、事件3中,指出计划调整后工作H、K、M的总时差和自由时差。

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    建设单位签订施工合同后至工程开工前,应将(  )的安全文明施工费拔付给施工单位

    答案解析

  • 单选题

    施工单位建设单位签订施工合同后,将其中的部分工程分包给分包单位,则施工现场的安全生产由( )负总责。

    答案解析

  • 单选题

    施工单位签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人,将工程合同金额上调 500 万,后建设单位起诉至法院,法院判决撤销该合同,则施工合同( )之时起没有法律约束力。

    答案解析

  • 判断题

    建设单位签订施工合同后,应将50%的专项费用拨给施工单位。(  )

    答案解析

  • 单选题

    建设单位施工单位签订施工合同建设单位要求施工单位提供保证,施工单位找来甲担保公司进行保证,下列说法正确的是( )。

    答案解析

热门题库